Центральный районный суд Оренбурга рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению о взыскании денежных средств,  уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа

Согласно материалам дела, дом истца пострадал в результате паводка в 2024 году. В июне 2024 между истцом и ответчиком был заключен договор подряда по ремонту дома,  по условиям которого, подрядчик обязался выполнить работы по замене пола, демонтажу стен и пола в комнатах и прихожей, а также штукатурке стен. Общая стоимость работ составила 430 000 рублей. При заключении договора истец передал ответчику 200 000 рублей в качестве аванса на закупку строительных материалов. Однако, подрядчик не приступил к выполнению работ и не приобрел материалы. Истец  обратился с заявлением в полицию. В период рассмотрения заявления, ответчик вернул истцу  10 000 рублей.

Истец просит суд взыскать с ответчика в пользу истца  денежную сумму по договору подряда в виде расписки в размере 188 000 рублей; неустойку в размере 3% от суммы задолженности за каждый день просрочки за период с 01.06.2025 и по дату полного погашения задолженности; штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы присужденной судом в пользу потребителя; компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей; судебные расходы по оплате юридических услуг в размере 30 000 рублей.

Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил исковые требования частично. Взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору подряда в размере 188 000 рублей, неустойку в размере 430 000 рублей, компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя в размере 15 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 316 500 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей.   

Решение вступило в  законную силу.